水利工程施工合同书
水利工程施工合同书（精选28篇）
水利工程施工合同书1
水利工程施工合同书
合同编号：
发包人：
承包人：
签订日期：年 月 日
目 录
一、协议书………………………………………………………
二、通用合同条款……………………………………………………
三、专用合同条款……………………………………………………
四、中标通知书………………………………………………………
一 、合 同 协 议 书
发包人：百色市__管理局(以下简称“发包人”)
为实施 工程，已接受 (以下简称承包人)对该项目 工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录);
(2)投标函及投标函附录;
(3)专用合同条款;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求(合同技术条款);
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单;
(8)投标文件其它内容;
(9)其他合同文件;
(10)中标通知书。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币(大写)：__XX元整(￥__.00元)。
4.承包方式：综合单价承包。
5.承包人项目经理：__
6. 工程质量符合 设计要求和水利水电建设工程验收规程合格 标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 384日历天。
10. 本合同一式捌份，合同双方各执肆份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：百色市__X管理局 承包人：__水利建筑工程有限公司
(盖单位章) (盖单位章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签订日期：201XX年 月 日 签订日期：201XX年 月 日
开户行：中国银行百色市森林广 开户行：
场支行
账户：__ 账号：
签订日期：201X年 月 日 签订日期：20xx年 月 日
二 、通用合同条款
本文全文应用广西水利厅颁布的《广西水利水电标准施工招标条件(20__年版)》的通用合同条款。
三 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：百色市__X管理局
1.1.2.3 承包人：Z__X水利建筑工程有限公司
1.1.2.5 分包人：本工程不允许分包
1.1.2.6 监理人：__X工程咨询有限公司
1.1.4 日期
1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期)： 一年 。
1.4 合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：
(1)合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录);
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附录;
(4)专用合同条款(含附加条款);
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求(合同技术条款);
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单;
(9)投标文件其他内容;
(10)其他合同文件。
1.7 联络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达 百色市__管理局(。
2 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工用地。提供的用地范围为满足施工需要，期限至工程全部完工。
2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为： 由承包人自定。
2.3.4 发包人提供的施工场地三通一平(含施工道路)完成情况按招标现状，承包人应无条件接受现场条件。
2.8 其它义务
(一)执行农民工工资保证金制度，督促承包人履行存入农民工工资保证金的义务和责任。
根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅二○○七年二月二十七日联合颁发的桂劳社发[20__]38号文《关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神，在办理工程项目开工手续，督促承包人必须向百色市人力资源社会保障局履行以下义务：
(1)按以下标准向百色市人力资源社会保障局指定的账户足额存入农民工工资保证金：
工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2%计算;超过1000万元部分，按1%计算。
(2)在签定合同后10天内足额存入农民工工资保证金。
(3)依法足额支付农民工工资，一旦其承建的项目出现拖欠农民工工资情况时，承包人必须同意由百色市人力资源社会保障局从农民工工资保证金中先予垫支。
(4)承包人存入农民工工资保证金后，凭银行凭证到百色市人力资源社会保障局申报备案，发包人收到百色市人力资源社会保障局面出具备案证明后，方能到广西壮族自治区水利厅办理开工许可手续。
3 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委托监理合同。
4 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
(一)办理建筑意外伤害保险。
承包人必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员(含民工)办理建筑意外伤害保险，保险费由承包人承担，按中标价的3‰计费交纳。
保险期限自投保之日(工程开工之日)起至工程竣工(或投入使用)验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。
每一个被保险人建筑意外伤害保险金额为人民币56万元，其中意外伤害保险金额54万元，(依照《工伤保险条例》第三十九条第三款，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍，20__年全国城镇居民人均支配收入为26955元)，意外伤害医疗保险金额2万元。承包人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人。
鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。
(二)执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金。
根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅20__年二月二十七日联合颁发的桂劳社发[20__]38号文《关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神，在办理工程项目开工手续前，承包人必须向百色市人力资源社会保障局履行以下义务和责任：
(1)按以下标准在百色市人力资源社会保障局指定的账户足额存入农民工工资保证金：
工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2%计算;超过1000万元部分，按1%计算。
(2)在签定合同后10天内足额存入农民工工资保证金。
(3)依法足额支付农民工工资，一旦其承建的项目出现拖欠农民工工资情况时，承包人必须同意由百色市人力资源社会保障局从农民工工资保证金中先予垫支。
(4)承包人存入农民工工资保证金后，凭银行凭证到百色市人力资源社会保障局申报备案，发包人收到百色市人力资源社会保障局出具备案证明后，方能到广西壮族自治区水利厅办理开工许可手续。
(三)工程施工的义务和责任
(1)承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及费用，并按供水、供电部门规定按时交纳水费和电费。发包人提供接电点为广西百色市澄碧河水库除险加固工程Ⅱ标段附近指定供电变压器。
(2)承包人将租用临时用地费用及搭设临时设施发生的一切费用包含在投标报价的“临时工程费”内。
(3)除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草等。
(4)承包人应充分理解有一些设施(如施工道路、桥梁)可能会有其它人员和单位使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人，并服从监理人的决定。
(5)承包人应为按监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合有可能影响施工应有充分的考虑。
(6)承包人在施工中要保护好已建工程(包含原有路面、路肩、水沟、草皮、树木等)，如有损坏由承包人负责恢复。
(7)工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。
(8)对上述(1)～(7)工作，费用已包括在承包人投标报价有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。
(9)经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行;施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担;由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。
(10)承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故，以及所发生的一切费用均由承包人承担。
(11)按照发包人的要求，承包人应作好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，所发生的费用由承包人承担。
(12)承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
①在监理人发出开工指令前，应提交施工组织设计，工程施工前一周，应提交单位工程施工方案。
②应提供的有关计划和报表以及时间要求：每月20日向监理人提交当月施工进度报表、下月进度计划及资金流量估算表各一式伍份。
③承担施工安全保卫工作以及夜间施工照明的责任和要求：承包人自理。
④需承包人办理的有关施工交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守有关部门对施工交通、环卫和施工噪音管理规定，如有发生，费用由承包人承担。
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按合同条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人施工时探明并负责保护及承担费用。
⑦施工场地清洁卫生要求：按城建、卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。
⑧施工场地、水电及运输通道的修建、维护和清场等费用：由承包人承担。
(13)双方约定承包人应做的其他工作：
①凡属需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成，并将清理好的工作面移交给其他承包人，并取得监理人的同意。
②工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场，在工程完工后按发包人要求完成，并在工程完工后6个月内提交工程竣工资料和工程结算资料，承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按500元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除。
4.2 履约担保
本工程履约担保采取履约保证金或履约保函形式，不计利息;发包人在合同工程完工证书颁发后28天内履约担保退还给承包人。
履约保证金或履约保函金额为合同价的3%。
4.3 分包
本工程不得分包。
4.11 不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围： 无 。
5 材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 本款改为：承包人负责采购、运输和保管完成本合同工程所需的材料，承包人应对其采购的材料负责。
5.1.2 本款改为：承包人根据进度计划，将各种材料的规格、数量和进场时间等报送监理人审批同意后方可进场。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备：无。
6 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
(1)发包人提供的的施工设备： 无 。
(2)发包人提供的临时设施： 无 。
7 交通运输
7.1道路通行权和场外设施
承包人根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，取得为工程建设所需修建场外设施的权利，发包人予以协助，承包人承担相关费用。对场外道路和设施的损坏，承包人应负责维修或赔偿。
(1)承包人应负责按百色市公安局交警部门的要求办理城区道路使用手续;并负责施工场内施工道路的施工、运行和维护等，并报经监理人审批。
(2)承包人应在整个施工期间按合同规定负责这些临时施工道路的维护和保养以及为满足特定运输任务的临时加固措施。
8 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：由承包人负责测设 。
9 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 删除本款。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.12下列工程应编制专项施工方案：无。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：无。
增9.2.14款：由承包人自行查明施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通信、广播电视等地下管线资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，并满足有关技术规程的要求。
9.7 文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。
11 开工和竣工(完工)
11.2 本工程计划开工时间20__年11月16日，工程全部完工时间为20__年12月9日。
因承包人施工准备工作延误而导致工程实际开工时间延后时，合同工期仍将从20__年11月16日起算。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
(1)增加合同工作内容;
(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;
(3)因发包人原因导致的暂停施工;
(4)提供图纸延误;
(5)未按合同约定及时支付预付款、进度款;
(6)发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(1)日降雨量大于 200 ㎜的雨日超过 1 天;
(2) 10 级以上的持续 1日的大风(以气象部门鉴定为准))
(3)日气温超过40℃的高温大于 2 天;
(4)日气温低于 -10 ℃的严寒大于 2天。
(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害;
(6) 6级以上的地震;
(7) 50 年一遇及以上的洪水;
(8)其他异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人工期延误
(1)逾期完工违约金表
序号项目及其说明要求完工日期违约金
(元/天)
1合同完工20__年12月09日500
承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按500元/天”计算，但有以下情况不视为逾期完工违约的范围：
1)因发包人原因造成的工期延误。
2)因不可抗力造成的工期延误。
3)全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的5%，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
11.6 工期提前
工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖金。
12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
承包人承担暂停施工责任的其它情形：如有时，双方另行协商。
12.2 发包人暂停施工的责任
本款改为：由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
(1)由于发包人违约引起的暂停施工。
(2)由于发包人不能及时提供施工工作面。
(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形： 如有时，双方另行协商 。
13 工程质量
13.2 承包人的质量管理
13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知7天内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人监批。监理人应在7天内批复承包人。
13.7 质量评定
13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176---20__)、开发建设项目水土保持设施验收技术规程(SL387——20__)。
13.7.7工程合格标准和优良标准为：按《水利水电工程施工质量评定规程》、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》进行质量检验评定，施工质量达到合格等级。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.6 本工程实行见证取样的有关材料：水泥、钢筋、砂、碎石、混凝土试块、砂浆试块等。
15 变更
15.1 变更的范围和内容
(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的15%(不含15%)，关键项目：无。单价调整方式：按15.4.3条款确定。
15.4 变更的估价原则
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定:①有定额可套的，套用编制施工招标上限控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数(中标价下浮系数为中标价与上限控制价的比值)，其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无 。
16 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
在本合同工程实施过程中，如因市场物价波动及法律政策变化而引起主要材料价格变动幅度超过规定值时，应予以调整材料补差来结算工程价款，材料补差按以下规定调整：
16.1.1 调整方式：
(1)主要材料价格变化幅度超过±5%时，超过±5%的部分调整材料价差，并计列相应的税金;
(2)主要补差材料名称：仅对在市场上购买的钢材、水泥、砂石料进行补差，其它材料价格一律不予调整。
(3)基准期主要补差材料价格：以发布施工招标上限控制价20__年《百色市建设工程造价信息》第3期(工程所在地)中发布的主要材料市场价为基准;
(4)结算期主要材料价格：结算月度出版的《百色市建设工程造价信息》(工程所在地)中发布的主要补差材料信息价格;
(5)主要材料补差款按季度结算，在下一个季度的第一个月结算上一季度的主要材料补差款。
主要材料补差按以下公式进行补差：
△A=Q*[A-A0*(1±5%)]*(1+P%)
其中：
△A—主要材料补差款;
Q—结算期完成工程量统计的主要材料用量;
A—结算期主要材料价格;
A0—基准期主要补差材料价格;
P—招标控制价采用的税率
16.1.2 支付方式
(1)计算季度最后一期的《百色市建设工程造价信息》(工程所在地)主要补差材料信息价格高于基准期主要补差材料价格15%的，承包人提出书面报告，由发包人在7个工作日内确认后对超过部分以价格之差予以价差调整。承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理工程师，监理工程师确认调整金额后作为追加合同价款，经审计、财政部门评审认可后与工程款同期支付。
(2)计算季度最后一期的《百色市建设工程造价信息》(工程所在地)主要补差材料信息价格低于基准期主要补差材料价格15%的，发包人在当期合同款中对超过部分予以价差调整并扣除相关款项。
材料补差不以承包人做出的工地价为依据，也不考虑对运杂费、采保费和保险费进行补差。
承包人未在约定的工期内完工，因延误工期而遇上价格上涨的，则价格上涨金额由承包人自行承担。
17 计量与支付
17.2 预付款
17.2.1预付款
(1)工程预付款的总金额为签约合同价的 20 %，由承包人向发包人提交了发包人认可的等额工程预付款担保后，分 一 次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
1)预付款金额为工程预付款总金额的 100 %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
(2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为： 本工程无材料预付款 。
17.2.2 预付款保函(担保)
(2)工程材料预付款的担保约定为： 无 。
17.2.3 预付款的扣回与还清
工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的 20 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 90 %时全部扣清。
式中：R--每次进度付款中累计扣回的金额;
A--工程预付款总金额;
S--签约合同价格;
C--合同累计完成金额;
F1--开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例;
F2--全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为： 无 。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期：按月讲量支付。
17.3.2进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人的批准的格式和专用合同条款提交进度付款申请单的份数： 一式四份 。向监理人提交进度付款申请，并附相应的支持性证明文件，除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
(1)截止本次付款周期末已实施工程的价款;
(2)根据第15条应增加和扣减的变更金额;
(3)根据第23条应增加和扣减的索赔金额;
(4)根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;
(5)根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金;
(6)根据合同应增加和扣减的其他金额
17.3.3进度付款证书和支付时间
(2)本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。
17.3.5 工程进度付款的支付比例
每个付款周期按实际完成工程量的 90% 支付工程进度款(含因设计变更引起增加工程量造价同期支付);余款在工程完工结算经财政评审(或审计机构审计)确认后，扣除质量保证金后，在一个月内付清。
17.4 质量保证金
17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5%。
17.5 竣工(完工)结算
17.5.1 竣工(完工)付款申请单
(1)承包人应提交竣工付款申请单份数：一式四份。
17.5.3除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果或审计审定结果为准。。
17.6 最终结清
17.6 1 最终结清申请单
(1)承包人应提交最终结清申请单份数：一式四份。
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：工程完工结算书。
18 竣工验收(验收)
18.1 验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-20__)的相关规定执行。
18.2 分部工程验收
18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为 ：主体部分工程，其余由监理主持。
18.3 单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：无。
18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：无。
18.6 专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：档案。
18.7 竣工验收
18.7.3本工程需要竣工验收技术鉴定。
18.8 施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的工程或工程设备为：无。
18.9 试运行
18.9.1试运行的组织：有发包人、承包人、监理工程师等组成;费用承担：由承包人负责。
19 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
本工程缺陷责任期(工程质量保修)计算如下：通过合同工程完工验收之日起一年。
20 保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人： / ;
投保内容： / ;
保险金额、保险费率和保险期限： / 。
20.4 第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率： / ;
第三者责任险保险金额： / 。
20.5 其他保险
需要投保的其他内容： / ;
保险金额、保险费率和保险期限： / ;
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限： / ;
保险条件： / 。
20.6.4 保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额： / ;
发包人负责补偿的范围与金额： / 。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第11.4款的约定。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式为以下二项：
(1)双方约定向百色市仲裁委员会申请仲裁;
(2)双方约定向有管辖权的百色市右江区人民法院提起诉讼。
25. 附加条款
25.1对承包人的要求
1、因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知5天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。
2、承包人的施工进度应与Ⅰ、Ⅱ标段土建工程施工进度相应同步，并且满足澄碧河水库防洪度汛要求。
3、遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。
4、按国家《安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。
5、按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。
6、按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。
7、承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约金。
(1)未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员(包括建造师、专业工程师)，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5%～20%(视情节严重而定)。
(2)未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5%～20%(视情节严重而定)。
(3)所有以上违约金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。
(4)承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。
(5)承包人的人员和机械无法按合同规定进场时视为承包人违约(发包人原因除外)，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。
8、承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
9、承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。
10、凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
11、承包人未能按时完成当月合同进度计划70%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过投标报价的2倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
12、承包人须按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176---20__)、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(SL387——20__)开展广西百色市澄碧河水库除险加固工程Ⅴ标段的质量评定。
13、承包人要按照投标承诺派驻项目经理、项目总工(技术负责人)、质量管理、安全管理人员，以上人员每月到工地的时间不少于7天。承包人人员到位情况由监理人、发包人列表考核。
14、有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
25.2 发包人所有付款均转入如下承包人单位基本账户，承包人单位基本账户发生改变时, 承包人应书面通知(法定代表人签名并加盖单位公章)发包人。
开户银行：
开 户 名：
帐 号：
水利工程施工合同书2
发包人(全称)_______________________________________________________
承包人(全称)_______________________________________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______________________________________________________________
工程地点：______________________________________________________________
工程内容：______________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
工程立项批准文号：______________________________________________________
资金来源：______________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围：______________________________________________________________
三、合同工期
开工日期：______________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________
合同工期总日历天数__________天。
四、质量标准
工程质量标准：__________________________________________________________
五、合同价款
金额(大写)_______________________元(人民币)
(小写)：_______________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：________年_______月_______日
合同订立地点：____________________________
本合同双方约定____________________________后生效。
发包 人：(公章) 承 包人：(公章)
住 所：___________________住 所：____________________
法定代表人：______________法定代表人：_______________
委托代理人：______________委托代理人：_______________
电 话：___________________电 话：_________________
传 真：___________________传 真：_________________
开户银行：________________开户银行：_______________
帐 号：___________________帐 号：__________________
邮政编码：_______________邮政编码：_______________
水利工程施工合同书3
甲方：
乙方：
甲方电站水利工程总长2800，两单项工程须在20__年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。
一、乙方限包水沟工程长500，包砌护墙500。
二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。
三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。
四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。
五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。
六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。
七、施工规格要求：
1、乙方施工时，应先砌护坡墙高14，平面宽50公分;
2、随后架角子板、两边高14，沟口宽17，沟底14，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指
导。
八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。
九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。
如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。
十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。
十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。
本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。
十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。
甲方代表签字如下：
乙方代表签字如下：
水利工程施工合同书4
发包方（简称甲方）：
法定代表人：
承包方（简称乙方）：
法定代表人：
为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《民法典》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包项目及主要工程量：
四、开工时间：______年_____月_____；日竣工时间：_____年_____月_____日。
五、工程价款：________元（按实际工程量结算）。
六、质量标准：一次性验收合格
七、工程款结算方式：
1、工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。
2、变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。
3、变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。
八、工程付款办法：
工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。
保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
九、施工中甲方职责：
1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。
2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。
十、施工中乙方职责：
1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按_____元/天扣罚违约金。
2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
十一、材料供应办法：乙方自购
十二、工程质量：
1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。
2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
十三、工程设计变更和增减：
施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。
十四、竣工验收：
工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十五、竣工决算：
竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。
十六、工程施工安全：
乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
十七、纠纷处理：
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十八、合同的生效与终止：
本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
十九、合同份数：
本合同一式_____份，甲乙双方各执____份，具有同等效力。
二十、其它约定事项：
在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。
甲方（签字盖章）：
法定代表人：
_____年____月____日
乙方（签字盖章）：
法定代表人：
_____年____月____日
水利工程施工合同书5
委托人：
监理人：
合同编号：-
合同名称：
依据国家有关法律、法规，(以下简称委托人)，委托唐山水缘监理有限责任公司(以下简称监理人)提供工程施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、建设地点：
3、工程等别(级)：
4、工程总投资(人民币，下同)：
5、工期：二、监理范围
1、监理项目名称：
2、监理项目内容及主要特性参数：
3、监理项目投资：
4、监理阶段：三、监理服务内容、期限
1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、监理服务期限：
自年月日至年月日。
四、监理服务酬金
监理正常服务酬金为(大写)元，由委托人按
专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序
1、监理合同书(含补充协议);
2、中标通知书;
3、投标报价书;
4、专用合同条款;
5、通用合同条款;
6、监理大纲;
7、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本份。
委托人：(盖章)监理人：(盖章)
法定代表人：(签名)法定代表人：(签名)
或授权代表人：(签名)或授权代表人：(签名)
水利工程施工合同书6
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任：
1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。
2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
3、提供桩基础施工图纸贰套。
4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
二、乙方责任：
1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。
3、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责;属甲方责任的，由甲方负责。
4、乙方保证从进场试桩之日起 个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。
5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。
6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。
三、结算及付款方式：
1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米 元的单价由乙方承包施工。
2、付款方式：
四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水利工程施工合同书7
建设单位(简称甲方)______________________
施工单位(简称乙方)：_________________
合同签订日期：_________________
发包方(简称甲方)：_________________
一、工程名称：_________________
二、工程地点：_________________
三、承包项目及主要工程量：_________________
四、承包方式：_________________
五、开工时间：_________________
竣工时间：_________________
六、工程价款：_________________
七、工程质量保证金：_________________
八、工程付款办法：_________________
九、设计资料提供：_________________
十、施工中甲方职责：_________________
十一、施工中乙方职责：_________________
十二、材料供应办法：_________________商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织
十三、工程质量：_________________
十四、工程设计变更和增减：_________________
十五、竣工验收：_________________
十六、竣工决算：_________________
十七、违约的索赔：_________________
十八、工程施工安全：_________________
十九、其他事项：_________________
二十、合同的生效与终止：_________________
二十一、合同份数：_________________
本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。
二十二、其它约定事项
在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。
甲方：_________________ 乙方：_________________
法定代表人：_________________ 法定代表人：_________________
经办人：_________________ 经办人：_________________
电话：________________ 电话：_________________
开户银行：_________________ 开户银行：_________________
帐号：_________________ 帐号：_________________
__________年_______月_____日
水利工程施工合同书8
为加强 工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目法人 (以下简称甲方)与施工单位 (以下简称乙方)，特订立如下合同。
第一条 甲乙双方的权利和义务
1、严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。
2、严格执行甲乙双方签订的工程施工合同，自觉按合同办事。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5、甲方或乙方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6、发现对方严重违反本合同条款的行为，甲方或乙方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁 娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要 求乙方购买合同规定外的材料和设备。 第三条 乙方义务
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
5、乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
6、乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
第四条 违约责任
1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方建议水利建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。
第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第六条 本合同作为甲乙双方签订的 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。。
第七条 本合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本三份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水利工程施工合同书9
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)
甲方电站水利工程总长2800，两单项工程须在____年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。
一、乙方限包水沟工程长500，包砌护墙500。
二、水沟单价按每米_____计，砌护墙按每立方______元计。
三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。
四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。
五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。
六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费_元，5天生活费_______元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。
七、施工规格要求：
1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4，平面宽50公分;
2、随后架角子板、两边高1.4，沟口宽1.7，沟底1.4，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。
八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。
九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。
十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。
十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。
十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
年月日：
水利工程施工合同书10
委托人(全称)：_________________
监理人(全称)：_________________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
委托人委托监理人服务的工程概况如下：
1.工程名称：_________________
2.工程地点：_________________
3.工程规模：_________________
4.工程总投资：_________________
二、词语限定
本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成
下列文件均为本合同的组成部分：
1.协议书;
2.中标函或委托书;
3.监理投标函;
4.通用条件;
5.专用条件;
2/44页
6.附录
附录A——服务范围和内容;
附录B——委托人提供的人员、设备和设施;
附录C——收费金额和支付。
7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺
1.监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附录A中约定范围内的服务。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员，并按附录C中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限
本合同附录A中约定的服务自 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日开始，至 _________________ 年_________________ 月 _________________ 日完成。
六、合同的订立及生效
合同订立时间：_________________年 _________________ 月 _________________ 日
合同订立地点：_________________
本合同双方约定后生效。
本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
水利工程施工合同书11
水利工程建设监理合同
合同编号：
发包人： 签订地点：
监理人： 签订时间： 年 月 日
依据《中华人民共和国民法典》， （以下简称发包人）与 （以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
（一）工程概况：
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程规模及特性：
4.工程总投资：静态：
动态：
5.工程总工期：
（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
（四）工程建设监理的期限自 年 月 日至 年 月 日。
（五）建设监理报酬为（大写） 元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
（一）监理委托函或中标函。
（二）监理合同书。
（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
（四）专用合同条款。
（五）通用合同条款。
（六）监理招标书（或委托书）
（七）监理投标书（或监理大纲）
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本 份，各执 份。
[以下无正文，为合同签署页]
发包人（盖章）
监理人（盖章）
法定代表人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
邮政编码：
邮政编码：
联系电话：
联系电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
通用合同条款
词语涵义及适用语言
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：
一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。
六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。
七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。
八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。
十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。
十三、“现场”是指建设项目实施的场所。
十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。
适用法律、法规、规章和监理依据
第三条适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。
第四条 监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。
通知和联系
第五条 发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。
第六条 在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。
第七条 发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。
监理人的义务和责任
第八条 监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。
第九条 监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。
第十条 在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。
第十一条 监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。
第十二条 在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。
第十三条 现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。
第十四条 监理人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。
第十五条 监理机构应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。
第十六条 监理机构所使用的发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。
第十七条 在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。
第十八条 如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。
第十九条 在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。
第二十条 监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。
第二十一条 监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。
发包人的义务和责任
第二十二条 发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。
第二十三条 发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。
第二十四条 发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。
第二十五条 发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。
第二十六条 发包人应向监理机构提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。
第二十七条 如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。
第二十八条 发包人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。
第二十九条 如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。
第三十条 发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理人造成的经济损失。
监理人的权利
第三十一条 监理人有如下权利：
一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。
二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。
三、协助发包人签订工程建设合同。
四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。
五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。
六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。
七、按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。
八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。
九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包人同意。
十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。
推荐阅读：
水利工程施工合同书.docx
将本信息的Word文档下载到电脑
推荐度：
点击下载文档
文档为docx格式