农村个人建筑工程合同

会员上传 分享 更新时间: 发布时间: 加入收藏 点赞

农村个人建筑工程合同(通用26篇)

农村个人建筑工程合同1

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:

  第一条工程名称

  __________________.

  第二条工程地点

  __________________.

  第三条工程范围

  __________________.

  第四条质量标准

  __________________.

  第五条承包人

  __________________.

  第六条工程总价

  本工程包价计人民币______元整。

  第七条工程包价

  本工程包价计人民币______元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。

  第八条付款办法

  __________________.

  第九条工程期限

  按本合同第三条的工程范围自______年______月______日开工至______年______月______日止全部完工。

  第十条中间开工

  本工程范围内的______工程,自______年______月______日开工,于______年______月______日完成交工。

  第十一条双方联系制度及协作办法

  ______________________________________________________.

  第十二条关于工程保密办法

  ______________________________________________________.

  第十三条违约责任

  ______________________________________________________.

  第十四条特殊条款

  ______________________________________________________.

  第十五条合同有效期限

  本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。

  第十六条合同份数

  本合同正式两份,双方各执一份,副本______份,总承包人收执______份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执______份。

  总承包人:________________

  分包方:__________________

  ______年______月______日

农村个人建筑工程合同2

  合同编号:  甲方(发包人):  法人执照号码:  法定代表人:  地址:  委托代理人:  身份证号:  联系电话:  乙方(承包人):  营业执照号码:  法定代表人:  地址:  委托代理人:  身份证号:  联系电话:  行业准入证号码:  工程设计师:  身份证号:  施工负责人:  身份证号:  丙方:  社团登记证号码:  地址:  法定代表人:  联系电话:  委托代理人:  身份证号:  合同签订地址:  根据《中华人民共和国民法典》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:  

  第一条 工程概况  

  1.1 施工地点:。  

  1.2 工程装饰装修面积:。  

  1.3 工程户型(以房管局登记备案为准):。  

  1.4 施工内容及做法(见附件1:《____省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《____省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《____省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。  

  1.5 工程承包方式,经商定采取下列第种方式:  

  (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《____省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》);  

  (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《____省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》);  

  (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件

  5)。  

  1.6 工程期限:  开工日期:________年____月____日;  竣工日期:________年____月____日。  

  1.7 工程款:本合同工程造价为人民币_____元,金额大写:____(见附件6:《____省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》)。  若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。  

  第二条 工程质量标准  

  2.1 本工程质量执行国家标准GB50096-1999《住宅设计规范》、GB50327-20《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210-20《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。  

  2.2 装修室内环境污染控制应严格执行GB50325-20《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。  

  2.3 其它约定标准(在;是;或;否;对应的;□;中打;√;或填写其它标准):  

  (1)GB18883-20《室内空气质量标准》□是□否执行;  

  (2)。  

  第三条 丙方的责任  

  3.1 根据甲方的需要,负责组织不少于家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价,供甲方择优选择;若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时,丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中,丙方可向甲方提供中立的咨询服务,以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案,并在可能的情况下,争取设计施工单位的设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《____省室内装饰装修工程委托设计合同》,约定具体事宜。  

  3.2 根据甲方的需要,组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料,同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行验收,确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料,并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。  材料验收单位为,具体可参见《____省室内装饰装修工程材料委托验收合同》(合同编号:)。  

  3.3 根据甲方的需要,组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《____省室内装饰装修工程委托监理合同》,约定具体事宜。  工程监理单位为

农村个人建筑工程合同3

  甲方:  乙方: 身份证号码:  甲方承包位于____市明珠大道的石首一中迁址新建工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:  

  一、承包方式  甲方以包干(工程量单价计价)的方式将石首一中迁址新建工程技术资料交由乙方编制和整理。  

  二、承包内容  包括但不限于以下内容:  

  1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档;  

  2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的传递与落实、回复。  

  3、负责本工程所有建筑材料实验送检(主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验,混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验等),整理、归档实验检测报告和材料;  

  4、汇总整理各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料,与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。  

  三、承包价格  以该工程建筑面积(共58937.73平方米)每平方米 元计算,合同总价共 元(大写:人民币 ),该费用为税后价,已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。  

  四、付款方式  经双方协商一致,乙方同意甲方按工程进度分期付款如下:  

  1、本合同生效且基础验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的 20 %;  

  2、主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的50%;  

  3、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的70%;  

  4、竣工验收资料备案完成(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费,如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案,则甲方在竣工验收四个月内付清余款,但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。  

  五、甲方义务  

  1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等。  

  2、为乙方现场资料员提供住宿。  

  3、乙方外出到相关单位办事或者送检材料时,为乙方提供交通方便。  

  六、乙方义务  

  1、至少配备 1名具备资质的资料员驻守工地现场办公,乙方指定 为驻地资料员。驻工地资料员应当相对稳定,未经甲方许可不得擅自更换或撤离资料员;  

  2、保证所有资料、半成品试验及时到位,与工程进度同步进行,不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度;  

  3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度,按照本合同的约定完善资料的编制整理;  

  4、及时传达政府职能部门的有关指示、指令,负责与检测中心及相关管理单位的联络及相关工作;  

  5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作;  

  6、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会,并整理好会议纪要,转发给各建设参与单位。  

  7、配合工程建设各分包单位办理签证,及时传达管理单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令;  

  8、乙方工作人员应服从甲方管理,因乙方原因发生的所有事故,由乙方承当责任,与甲方无关。  

  9、乙方有对工程资料进行保密的义务。  

  七、违约责任  

  1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款,如不能按约定时间付款,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失;  

  2、乙方资料员不得随意擅自离开工地现场,如需离开应向甲方请假,如未请假离开,每次罚款元;  

  3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等),甲方有权随时检查,如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理,每次罚款分部工程验收因资料原因不能及时验收时,每次罚款 元,且所造成的重复验收费用由乙方承担;  

  4、如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为,一经发现,甲方有权给予经济处罚。实际每项少做或少送一次样品实验,按实验室单项试验费双倍扣回并处以元次的罚款,并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力;  

  5、乙方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于乙方资料不准确、及时、完整,影响甲方工程进度或者工程验收,甲方有权要求乙方支付 万元违约金,若该违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。  

  八、合同变更和终止  

  1、除出现本合同约定解除的情形外,未经双方协商一致,任何一方均不得擅自变更或者解除本合同;  

  2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求,若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改,甲方有权单方解除本协议。  

  3、工程竣工验收、资料备案完善,付清工程资料费用后,本合同书自动终止。 甲方(公章):_________        乙方(公章):_________  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________  ________年____月____日       ________年____月____日

农村个人建筑工程合同4

  土木建筑工程投标书

  注:① 本投标书系国际顾问工程师联合会会同国际建筑与公共土木工程联合会拟定。致:____

  先生们:

  1.我们同意在从规定的收到投标之日起的____天内遵守本投标,在此期限届满之前,本投标将始终对我们具有约束力并可随时被接受。

  2.直到制订并签署了一项正式协议为止,本投标连同你们对其的书面接受,将成为我们双方之间具有约束力的合同。

  3.我们理解,你们并无义务必须接受你们所收到的价格最低的或其它任何投标

  ____年____月____日签

  签名____以____资格经正式授权并代表____签署投标

  (用印刷体大写)

  证人____地址____

  地址____

  职业____

  附录①

  保单的金额(如果有)____英镑

  第三方_____的最低金额____英镑

  开工期限(从工程师的命令到开工)____天

  竣工时间____天

  规定的违约偿金款项____每天____英镑

  奖励金额(如果有)______

  维护期____天

  对直接成本金额调整的百分比____百分之____

  保留额的百分比____百分之____

  保留金的限额____英镑

  中期证书最低金额____英镑

  出具证书后的支付期限____天

  注:

  ①附录为投标的组成部分。投标人应填写此投标书和附录里的所有空白。

  ②此处填写借款人的姓名__称借款人为政府可能是不恰当的。

农村个人建筑工程合同5

  工程名称:  合同编号:  发包人:  设计人:  签订日期:  发包人: 设计人: 发包人委托设计人承担 工程设计,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。  

  第一条 本合同依据下列文件签订:  

  1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。  

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。  

  1.3建设工程批准文件。  

  第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。  

  第三条 发包人应向设计人提交的有关资料:  

  第四条 本合同的设计期限为 天,自________年____月____日起计算,设计人应向发包人  交付的设计资料及提交日期如下:  

  第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。  说明:  

  1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。  

  2.本合同开始履行后,定金抵作设计费。  3、本合同的设计费包含人防部分设计费。  4、设计人的设计工作满足付费节点条件后,应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人的通知后____日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查通过后的次日,发包人按本合同

  第五条约定支付相应的设计费。如审查不通过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担,。  5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目,若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的,则本设计合同自行终止,包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时,发包人已支付的设计费超过 %的,设计人应将超过的部分返还发包人。  6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段),且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额,在设计费总额确定后的____日内,除预留现场服务阶段的设计费外(若有),发包人应将设计费余款支付给设计人。  7、 在设计人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后,发包人方履行付款义务。否则,由于设计人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误,发包人不承担责任。设计人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。

  第六条 双方责任

  6.1发包人责任:  

  6.

  1.1发包人按本合同

  第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。 发包人提交上述资料超过规定期限15天以内,设计人按合同

  第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,双方重新确定提交设计文件的时间。  

  6.

  1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的条件。  

  6.2设计人责任:  

  6.

  2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料,并对其负责。  

  6.

  2.2设计人采用的主要技术标准是:国家现行设计规范和地方性规范、规程、技术规定等。  

  6.

  2.3设计合理使用年限为________年(按国家有关规定)。  

  6.

  2.4设计人按本合同

  第二条和

  第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。

  6.

  2.5因设计人的原因需要进行设计修改的,设计人应无条件修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。  

  6.

  2.6设计人交付设计资料后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题,参加分部分项验收、参加竣工验收并签署意见。  

  6.

  2.7设计人所提交给发包人的设计资料,其知识产权归发包人所有,设计人应保护发包人的知识产权,不得以任何形式向

  第三人泄露、转让。如发生以上情况,设计人应赔偿发包人的损失。  

  6.

  2.8设计人向发包人保证,发包人使用设计人交付的设计资料不会侵犯

  第三人的任何权利,如发包人因使用设计人交付的设计资料而遭受

  第三人的追索的,责任由设计人承担。  

  6.

  2.9设计人需为本工程专门设立项目组,配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的名单及详细资料(资料包括但不限于个人简历、资质情况)交付给发包人,名单经发包人确认后作为本合同的附件。在合同履行期间,未经发包人书面同意,设计人不得擅自中途换人,否则,每擅自更换一个,需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金。  

  第七条 违约责任:  

  7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。  

  7.2发包人应按本合同

  第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。  

  7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因造成工程质量事故的,设计人除负责采取补救措施外,应退还直接受损失部分的设计费。并向发包人支付违约赔偿金,赔偿金为设计费的 %,如赔偿金不足以弥补发包人的损失的,设计人还应赔偿发包人的损失。因设计原因造成

  第三人的财产及人身损害的,责任由设计人承担。  

  7.4如设计人未按本合同

  第四条规定的设计资料交付时间交付的,每延误一天,应按照设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金,发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时,发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费,并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的,设计人应向发包人支付设计费 %的违约金,此外,设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。  

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

  第八条 其他  

  8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同

  第四条规定的份数,设计人另收工本费(0号图 元张;1号图 元张;2号图 元张,方案文本 元本)。如由于设计人原因造成额外出图的费用由设计人承担。  

  8.3本工程设计资料中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、性能等技术指标,上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工定货时,设计人应无条件配合。  

  8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人提供配合工作的,设计人应无条件配合并不计取费用。  

  8.5发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担相关设计任务的设计人参加。

  8.6发包人委托设计人承担本合同内容之外的服务,双方应另行协商。  

  8.7由于发包人原因修改设计,在接到发包人书面通知后,相应阶段的设计出图时间可顺延。  

  8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的所有设计变更  

  8.9在施工过程中,设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或委托当地设计院进行施工配合,解决甲方工程施工现场出现的设计问题,由此发生的费用由设计人承担。若设计人未能履行上述义务,发包人有权另行聘请

  第三方完成上述工作,由此产生的费用由设计人承担,发包人有权直接从应付款项中扣除,若应付款不足以抵偿上述费用的,则设计人应当将差额支付给发包人。  

  8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘密及其他信息负有保密义务,任何一方不得以任何形式向

  第三方泄露,否则,违约方应赔偿对方因此而遭受的损失。  

  8.11由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。  

  8.12本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。  

  8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份,发包人二份,设计人二份,具有同等法律效力。  

  8.14本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。  

  8.15本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  8.16附件一《设计任务书》是本合同不可分割的组成部分,具有和本合同同等法律效力。  发包人:(公章) 承包人:(公章)  住所: 住所: 法定代表人:  法定代表人: 委托代理人:  委托代理人:  电话: 电话: 传真: 传真:  开户银行: 开户银行:  帐号: 帐号:  编码: 编码:  建设工程勘察设计合同模板二  工程名称:__________________________________  工程地点:__________________________________  合同编号:__________________________________  由设计人编填)  设计证书等级:______________________________  发包人:____________________________________  设计人:____________________________________  签订日期:__________________________________  ____市规划与国土资源局监制  发包人:____________________________________  设计人:____________________________________  发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。  

  第一条本合同依据下列文件签订  

  1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。  

  1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。  

  1.3《____市____市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。  

  1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。  

  1.5建设工程批准文件。  

  第二条本合同设计项目的内容  

  2.1工程名称:__________________________  

  2.2设计指标  建设用地面积  建筑总面积  规定建筑面积  建筑高度或层数  建筑覆盖率  

  第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:  序号,资料及文件名称,文件编号,份数,提交日期,有关事宜。  《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》  

  第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:  序号  资料及文件名称  份数  提交日期  有关事宜  

  第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。  付费次序  占总设计费%  付费额(元)  付费时间(由交付设计文件所决定)  

  第一次付费  20%定金  20%定金  说明:

  1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

  2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

  3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

  4.本合同履行后,定金抵作设计费。  

  第六条双方责任  

  6.1发包人责任:  

  6.

  1.1发包人按本合同

  第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。  

  6.

  1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同

  第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。  

  6.

  1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。  在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。  

  6.

  1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。  

  6.

  1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。  

  6.

  1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向

  第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。  

  6.2设计人责任:  

  6.

  2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《____市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。  

  6.

  2.2设计人采用的主要技术标准是:__________________  

  6.

  2.3设计合理使用年限为________年。  

  6.

  2.4设计人按本合同

  第二条和

  第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。  

  6.

  2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在________年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。  

  6.

  2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向

  第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。  

  第七条违约责任  

  7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。  

  7.2发包人应按本合同

  第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按

  7.条规定支付设计费。  

  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.  

  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同

  第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。  

  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。  

  第八条其他  

  8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。  

  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同

  第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。  

  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。  

  8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。  

  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。  

  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。  

  8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。  

  8.8本合同一式____________份,发包人____________份,设计人____________份。  

  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。  

  8.10本合同生效后,按规定到____市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。  

  8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。  

  8.12其它约定事项:_______________________________  发包人名称:______________设计人名称:_______________  (盖章)(盖章)  法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______  委托代理人:(签字)______委托代理人:(签字)_______  住所:____________________住所:_____________________  编码:________________编码:_________________  电话:____________________电话:_____________________  传真:____________________传真:_____________________  开户银行:________________开户银行:_________________  银行帐号:________________银行帐号:_________________  建设行政主管部门备案:____鉴证意见:_________________  备案号:__________________经办人:___________________  备案日期:________年____月____日鉴证日期:________年____月____日  建设工程勘察设计合同模板三  委托方(甲方):____________________________________  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________  法定代表人:____________ 职务:____________  承包方(乙方):____________________________________  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________  法定代表人:____________ 职务:____________  依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。  

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。  

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。  

  第三条 甲方责任  

  1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。  委托初步设计应提出以下资料:

  ①经过批准的设计任务书;

  ②选址报告;

  ③规划要求;

  ④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;

  ⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;

  ⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。  

  2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。  

  3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。  

  4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。  

  5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给

  第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。  

  6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。  

  第四条 乙方责任  

  1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。  

  2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。  

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。  

  4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。  

  5.对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。  

  6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。  

  第五条 勘察设计费用  乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。  

  第六条 违约责任  

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。  

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。  

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。  

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。  

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。  

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。  

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。  

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。  

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%.  

  第七条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按( )项解决。  

  1.申请________仲裁委员会仲裁。  

  2.向人民法院起诉。  

  第八条 合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。  

  第九条 本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。  

  第十条 本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。  甲方:____________________________  甲方代表:________________________  ________年____月____日  乙方:____________________________  乙方代表:________________________  ________年____月____日

农村个人建筑工程合同6

  甲方:____________________(以下简称甲方)  乙方:____________________(以下简称乙方)  甲、乙双方经友好协商,决定由乙方为甲方完成甲方的____________________工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任,特订立本合同,具体内容如下:  

  第一条工程项目及施工期限  

  一、工程名称:____________________建设工程  

  二、工程地点:________________________________________  

  三、承包范围:________________________________________  

  四、开工日期:接到甲方通知后____日内开工  

  五、工程工期:总工期25天,施工进度应与装修等专业施工进度相协调  

  六、质量等级:达到优良标准  

  第二条工程承包方式  

  一、工程承包方式为包工包料。  

  第三条工程方案设计及变更  

  一、本工程由乙方设计,甲方审核,乙方严格按照审核后设计方案进行施工。  

  二、工程施工过程中,若甲方提出设计变更,需以书面形式通知乙方;若乙方提出设计变更,亦应以书面形式通知甲方,并需得到甲方书面认可。  

  第四条工程期限  

  一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。  

  二、如遇下列情况之一,双方协调方可安排工期顺延。  

  1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。  

  2.不属乙方原因引起的重大设计变更,导致修改方案等原因而影响进度。  

  3.受在现场施工的其它施工工程影响,本工程施工不能进行。  

  4.不可抗力因素而延误工期。  

  第五条工程造价及付款方式、时间  

  一、合同价款:本合同工程总价定为人民币______元,即____________元整。  

  二、付款方式、时间:  

  1、本合同签订后,甲方向乙方付工程合同额的______%,即______元(人民币大写:____________元整)。

  2、工程竣工验收合格后,甲方付给乙方本工程合同额的______%:即______元(人民币大写:____________元整)。  

  第六条工程验收  

  一、在工程未经验收前,甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则,由此而发生的质量及其它问题,乙方不承担责任。  

  二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内,应组织有关人员按上述标准进行验收。  

  三、工程在通过验收一周内,乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。  

  第七条甲乙双方的责任  

  一、甲方责任:  

  1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查,办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。  

  2、提前两天书面通知乙方开工时间。  

  3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。  

  4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。  

  二、乙方责任:  

  1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排,按统一规定办事。  

  2、认真听取甲方施工图会审意见,并于三天内修改完后送甲方认可。  

  3、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。  

  4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定,在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害,乙方承担责任及所发生的费用。  

  5、工程竣工未移交前,负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏,乙方应按成品进行赔偿。  

  6、认真按照标准、规范和设计要求施工,随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查,为检查检验提供便利。  

  7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。  

  8、按有关规范、施工图及说明精心施工,保证质理,按期完工和交付使用,不得推迟工期。  

  9、负责做好本工程所有材料、设备的保管,在甲方验收系统前,材料及成品安全由乙方负责,损坏或丢失照价赔偿或更换。  

  10、严格执行安全施工防护措施,施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责,自觉接受甲方监督,否则,引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。  

  第八条违约责任  

  一、如乙方延期交付工程,则每延迟____日,应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。  

  二、如甲方延期付款,则每延迟____日,应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。  

  三、施工方必须对工程质量负责,若工程一次验收通不过,复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格,该工程视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用,并按工程总价的______%向甲方支付违约金。  

  四、甲乙双方应互负保密义务,任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息资料透露给

  第三方。任何一方泄密,违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整,并赔偿非违约方因此所遭受之损失。  

  五、甲乙双方任何一方有其它违约行为,应向对方支付本合同之工程总价5%的违约金,并赔偿非违约方全部损失。  

  第九条其它事项  

  一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议,甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中,合同中非争议部分仍应继续履行。  

  二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行,受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。由双方商定终止或继续执行合同。  

  三、自工程验收合格之日起________年内,除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外,其余均由乙方在1-____日内维修,维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。  

  四、有关合同的其它未及事项,双方应通过友好协商解决。如双方同意,可就商定内容签订补充协议,与主合同具有同等法律效力。  

  五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。  

  六、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。  甲方:____________________  乙方:____________________  签订日期:___月____日工程工程合同 篇10  委托方:(以下简称甲方)  设计方:(以下简称乙方)  根据《民法典》、国家及地方有关建设工程勘察、设计规范、电力部门的行业规范规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。  

  一、工程概况  

  1、工程名称:10配电工程  

  2、设计内容:新装变压器容量为6060A3。  

  二、设计文件提交  

  1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。  

  2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共3套。  

  三、设计费  经双方协商,本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(110000元),如因电力部门及现场情况限制等原因,所造成的设计图纸更改不再另行计费,须乙方无偿配合。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。  

  四、支付方式  

  1、本合同双方签订后____日内,甲方支付乙方本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(44000元)作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。  

  2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后,甲方支付本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(44000元)。  

  3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后,甲方支付本合同设计费的剩20%计贰万贰仟元整(2元)。  

  五、甲方责任  

  1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。  

  2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料,并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设计要求,乙方则相应推迟设计进度。  

  3、乙方已开始设计,也得到甲方认可,如甲方违约,应支付乙方设计费用的百分之四十(44000元)作为违约金。  

  4、甲方应维护乙方的设计文件,不得擅自修改,不得转让给

  第三方使用。  

  5、按合同规定支付设计费。  

  六、乙方责任  

  1、按照本合同规定的内容,根据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方提供完备资料后,乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。  

  2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。  

  3、对所设计项目应进行设计技术交底,负责设计范围内的相关工作。  

  4、乙方应采用经济合理的设计方案,保证所设计图纸符合要求。  

  5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。  

  6、按时提交施工图文件。  

  七、未尽事宜双方协商解决。  

  八、经双方协商一致,可签订本合同的补充协议。  

  九、合同签署:本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,具有同等法律效力。  委托方:  设计方:___月____日

农村个人建筑工程合同7

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,为明确双方在施工全过程中的利益、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。

  一、承包范围及内容

  1.工程地址:兰溪墩头开发区

  2.工程项目:兰威体育用品有限公司三号厂房

  二、承包方式

  包工按图纸规定施工。

  三、工程款计算方法

  工程造价:约 万元,工程量清单计价表中综合单价为结算综合单价,其余项目综合单价按工程量清单计价表中的综合单价结算,工程量按实计算,单价不变。

  四、付款方式

  付款方式:

  五、工程开工时间及竣工时间

  工程开工时间:

  工程竣工时间:

  六、工程质量及材料要求

  1、本工程必须按图纸施工达到合格等级,如达不到合格等级的,乙方须返工,直到达到合格为止。

  2、所提供的机械设备必须满足工程需要,限期内不到位的,予以清退责任人,并没收全部履约保证金。

  3、业主将推行质量社会群众监督制度,公开主要技术指标,接受社会群众监督。如施工单位被举报三次,且调查属实,业主有权将施工单位清除出场。

  七、工程监督

  该工程由 甲方 实施监督,乙方必须按合同文件规定的范围内指导进行施工,并接受社会监督。乙方必须加强安全监理,做到安全施工。

  1、本合同一式

  2、本合同自双方签字之日起生效。

  3、本合同所含条款如对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况,再作协议,经审定后作为本合同的附件,以便共同遵守。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

农村个人建筑工程合同8

  甲方:刘  乙方:周  经甲乙双方协商相互同意,甲方自愿将____省火电公司所承包的铁塔组立工程转让给乙方。  

  一、 工程名称:500思通线新建工程Ⅱ—4铁塔组立工程  

  二、 甲方承诺:  

  1。 基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金(此款将来由佟付清)外其它账务已经全部结清。  

  2。 基础施工中的所有工人工资款已经全部结清。  

  3。 甲方和佟之间的利润分配已经结清,合作关系已经解除。  

  三、 乙方承诺:  甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方,今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。  

  四、 铁塔组立工程款结算方式全权由周领取进帐,从双方签定本协议起,既生成法律效应。  

  五、 此协议共一页一式两份,甲乙双方各持一份,甲乙双方签字画押后立刻生效,立即具备法律效应。未尽事宜,经甲乙双方协商后的.补充条款与此协议一样生效。  甲方签字: 乙方签字:____日 期:____日 期

农村个人建筑工程合同9

  甲方:(以下简称甲方)  乙方:(以下简称乙方)  按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜达成如下协议。  

  一、工程地点:  

  二、工程内容:  

  三、工期要求:开工时间为________年____月____日,竣工时间为________年____月____日。如遇雨天、停电、甲方未按合同支付工程款造成停工,工期顺延。  

  四、工程款结算及付款方式  

  1、结算价格:以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算(包括两边封挡)单价每平方米 万元,水槽每米 元计算。另外:所做棚高度超过9米以上的单价为 元每平方米。以实际竣工面积为准(此价格包括生产制作、运输、安装、材料、工人工资乙方自行负责,乙方不承担税费)  

  2、付款方式:预付 元,中途 元,竣工 元。  

  3、工程大约面积 平方米,总造价约 万元,以完工计算为准。  

  五、甲方驻工地代表: 电话:  乙方驻工地代表: 电话:  

  六、甲方责任  

  1、乙方人员、材料进场前,甲方负责提供完善的施工条件,即水通、电通,其费用由甲方承担。  

  2、甲方需委派一名专业技术人员,以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工,应及时要求改正,其损失由乙方负责,并负责与其他施工队伍和人员协调工作。  

  3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。  

  七、乙方责任  

  1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计,钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。  

  2、材料标准:彩钢板型号 型,彩钢板厚度 ,上白下蓝,立柱为 型钢管,厚度为 ,檀条采用 型钢,立柱混凝土部分由甲方负责材料,乙方承做,人工工资由乙方负责。  

  3、乙方进场后,制定详细的施工进度计划,文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。  

  4、施工过程中,乙方应确保文明、安全施工,如出现安全责任事故,概由乙方承担责任。  

  八、质保事宜  本工程主结构架(含彩钢材)保用________年,在保修期内,钢屋架甲方应每年处理防锈漆一次,七级以上大风、基础沉降、地震、人为因素除外。  

  九、违约责任  甲方违约责任  未按照本合同约定按时支付工程款,甲方应向乙方支付应付未付工程款的 的违约金。  乙方违约责任:  

  1、不按合同规定的工期交付使用的,乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。  

  2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。  

  十、纠纷解决办法  任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第二条方式解决。  

  1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。  

  2、向人民法院起诉。  十

  一、附则:  

  1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。  

  2、本合同签定后,甲、乙双方除单价外如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充协议,作为本合同的补充合同,与主合同具有同等法律效力。  甲 方:乙 方:  代表人: 代表人:  二________年____月____日

农村个人建筑工程合同10

  你好,建筑工程发生纠纷难以避免,想要提起上诉的话,这时候就需要上诉状了,以下就是建筑工程上诉状范文,供您参考:_________________

  上诉人:_________________

  被上诉人:_________________(刑事上诉状无被上诉人)

  上诉人因一案,不服人民法院年月日字第号,现提出上诉。

  上诉请求:_________________

  上诉理由:_________________

  此致

  人民法院

  附:_________________本上诉状副本份

  上诉人:_________________

  ___ 年 ___ 月 ___ 日

  [填写说明]

  1、上诉请求。首先要综合叙述案情全貌,接着写明原审裁判结果。其次指明是对原判全部或哪一部分不服。最后写明具体诉讼请求,是要撤销原判、全部改变原判还是部分变更原判。

  2、上诉理由。主要是针对原审裁判而言,而不是针对对方当事人。针对原审判决、裁定论证不服的理由,主要是以下方面:_________________(1)认定事实不清,主要证据不足;(2)原审确定性质不当;(3)适用实体法不当;(4)违反了法定程序。

  [注意事项]

  1、上诉只能采用书面形式。如果当事人仅在一审判决、裁定送达时口头表示上诉而未在法定期间内递交上诉状,则视为未提出上诉。

  2、上诉是当事人享有诉权,一审原、被告及被判决承担责任的第三人均有权上诉。

农村个人建筑工程合同11

  发包方(以下简称甲方):

  身份证号码:

  承包方(以下简称乙方):

  法定代表人:

  身份证号码:

  现甲方区村大街巷号原有____层楼房,委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。为了保证质量,能按时完成任务,甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议:

  本合同条款本着公平,公正的原则,双方充分协商达成一致意见并签订本合同,双方必须严格遵守执行。

  一、工程名称:甲方私人住宅加建。

  二、工程地点:_________________。

  三、工程限期:从____年___月___日至_____年____月___日止,共_____天。

  四、工程议价:人民币____万元整。

  五、承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程,乙方全包工包料,包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。

  六、工程内容:按照甲方要求和现有模型修建,在____楼加建____层楼房。

  建房水泥采用______,楼面用钢筋混凝土,室内倒____条横梁,位置由房东安排。楼层高3米。采用____砖,墙面扇灰二遍,贴________砖。东面留______窗____个,具_____置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200_________300瓷片到墙顶,地面贴300_________300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门,各留一窗,建厕所位和不锈钢洗手盆,做好排水排污管道,水管材料用联塑。窗材料为东江铝,防盗网为远航不锈钢,飘____cm。

  七、乙方在建房施工时,一定要保证质量。如有不符合质量问题,要求翻工,造成的浪费由乙方自己负责,并负责翻工费用。

  八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成伤亡事故,由责任方承担有关费用;若造成邻居房屋损坏,由乙方负责。

  九、若遭受城管干扰,影响乙方施工,当中损坏的建筑材料,按当时造价由甲方负责。另外,如需修改施工内容,增加工程项目必须与甲方商量,双方达成一致,做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。

  十、乙方进场后,施工用水用电由甲方负责,保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。

  十一、付款方式:完工后一周内全部付清。

  十二、本合同书经双方确认后,即生效,双方必须严格遵守执行。

  十三、本合同共一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力,未尽事宜需经双方协商,意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后,本合同书自然终止无效。

  发包方:

  ____年___月___日

  承包方:

  法定代表人:

  ____年___月___日

农村个人建筑工程合同12

  最新建筑工程技术合同范本

  合同编号:_______

  签订合同双方:

  建设单位:______________________(以下简称甲方)

  咨询单位:______________________(以下简称乙方)

  为使____建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同。

  第一条 甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、政府部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

  第二条 乙方根据甲方要求,对____建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于____年____月日以前交付甲方。

  第三条 甲方根据国家计委颁发试行的《工程设计收费标准》,承付乙方咨询费____元。自本合同签订之日起____日内,甲方先付给乙方____元,待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内,再付给乙方____元。

  第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。

  第五条 甲方的违约责任:

  1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

  2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额支付违约金___‰。

  3.甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的___%收费。

  第六条 乙方的违约责任:

  1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额数罚款____‰。

  2.乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向甲方交付罚款。

  3.乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的人应负责赔偿。

  第七条 其他。

  本合同一经签订后不得随意更改。如有未尽事宜,双方另行协商。

  本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。合同副本一式____份,分别交建筑工程主管部门、建委、____等单位各一份。

  甲方:__________________ 乙方:___________________

  地址:__________________ 地址:___________________

  授权代表:_________________ 授权代表:_________________

  电话:________ 传真:_______

  电话:________ 传真:_______

  联系人:_________________ 联系人:__________________

  ____年____月____日签订 ____年____月____日

农村个人建筑工程合同13

  发包方: 公司 (以下简称甲方)  承包方: 公司 (以下简称乙方)  依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。  

  第一条 工程概况  

  1.工程名称: 工程  

  2.工程地点: ____省  

  3.承包范围及工作内容:  主厂房1

  2.6米层的集中控制室及锅炉电子设备间、工程师室、交接班室、更衣室、过道、洗手间等相应附属工程的装饰装修,  乙方服从甲方因工作需要而做出的具体安排。  

  4. 开工、竣工日期:开工、竣工日期据业主提供条件及甲方的施工需求。  

  第二条 分包方式  双方以包工包料方式分包本工程,但门窗、灯具由甲方购买乙方负责安装,除此之外的所有材料均由乙方提供。  

  第三条 合同价款  本工程结算依据:96版的;和与其配套的;(________年版)以及94版的;及相应的费用定额, 人工单价21元工日,按 Ⅲ 类工程 丙 级取费,取费后总结算值下浮 5 %。材料价格依据施工时由甲方材料科签字认可的采购价格按实调整。  本合同价款中已包含乙方人工费、材料费、机械费、工器具使用费 、管理费 、利润等完成本工程所需费用,但税金不在其中由甲方代扣代缴。同时,下述费用也应被认为包含在乙方承包价款中:  

  (1) 与工程有关的风险、责任等;  

  (2) 预防一般性自然灾害所采取的措施费用;  

  (3) 办理进入工程所在地施工的施工许可证、施工人员暂住证、施工人员上岗证、通行证等证件的费用;  

  (4) 因停水、停电、设计变更、质量检验、机械维修、天气影响、图纸、设备和材料迟供、施工协调不及时等其他任何因素可能造成的窝工、停工、待工费用;  

  (5) 现场材料、机械的保管发生的费用,施工用水用电的费用以及材料、机械的检测试验费用。  

  (6) 与工程有关的零星用工费用;  

  (7) 劳保、安全防护、文明施工的费用;  

  (8) 政策性调整;  

  (9) 其他不可预见费。  另外下述费用也已在费率下浮中充分考虑,不再另行计取:

  1)各种不可预见的施工措施费用.

  2)各工种交叉作业施工费用.

  3)成本保护及修复费。

  4)安全文明施工费用,安全文明施工必须达到甲方和业主的安全文明施工要求,做到施工现场文明整洁,工完场地清.

  5)材料二次倒运费用.

  6)职工劳动保险费。

  7)场区内(围墙内)设备、材料运输费。

  8)施工竣工期延长人工机械降效费。

  9)现场垃圾清理费。

  10)施工机具拆装费及进出厂费.1

  1)二次打孔打洞及修补费用。  

  第四条 合同文件的组成及解释顺序  

  1. 下列文件作为本协议的组成部分:  

  (1) 本建筑安装工程承包合同及补充协议(如果有);  

  (2) 中标通知书;  

  (3) 招标文件及招标文件补遗;  

  (4) 乙方的投标文件;  

  (5) 标准、规范、有关技术文件和图纸;  

  (6) 其他有关文件。  

  2. 上述各合同文件互为补充和解释,如有不清或相互矛盾之处,应以上面所列顺序在前的为准。  

  第五条 双方权利和义务  

  1. 甲方权利和义务  

  (1) 甲方根据工程进度需要,及时向乙方提供设计图纸及其他相关资料、组织乙方进行图纸会审。  

  (2) 甲方应及时检查隐蔽工程,办理工程量签证,协调联系。  

  (3) 甲方有权对乙方的工程进度、工程质量、安全生产、技术资料等进行监督检查;对于甲方提出的整改建议,乙方应予以整改,费用由乙方承担。  

  (4) 按合同约定办理结算和付款。  

  (5) 为乙方提供施工用水用电,水电费用由乙方承担。  

  (6) 在工程建设过程中,对乙方的工期、质量、安全管理、履约能力、信誉等方面进行动态评价,公布评价结果。甲方如认为有必要时,可对乙方实施奖惩。  2.乙方的权利和义务  

  (1) 乙方不得将本工程转包或分包。如乙方未能遵守此条款,一经发现,根据情节的轻重,甲方有权对乙方实施5万元-50万元的处罚直至终止本合同。如甲方对乙方实施了处罚,乙方无条件接受,并将转包或分包的工程按本合同的要求及时整改达到甲方满意为止。如甲方终止了同乙方签订的本合同,由此造成的一切损失由乙方承担;且乙方同意对已完成的工程量按80%向甲方结算,另外的20%用于对甲方的补偿。  

  (2) 在签订合同后,按合同约定或甲方指定的日期及时开工。在工程建设过程中,乙方接受甲方依据

  第五条

  第一款

  (6)的规定对乙方进行的评价。在质量、安全管理方面出现事故时,按事故的责任大小,甲方对乙方进行经济处罚,其额度分别为结算额的3%-8%,乙方无条件接受。  

  (3) 严格按照施工图及其他技术资料进行施工,确保施工质量;按合同约定的时间竣工和交付。  

  (4) 未经甲方同意,乙方不得将设计文件及相关资料提供给

  第三方。  

  (5) 执行甲方的指令和变更。  

  (6) 乙方驻工地代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。乙方驻工地代表易人时应提前7天书面通知甲方,后任继续承担前任应负的责任。  

  (7) 乙方应将其在施工过程中发现的工程设计或技术规范中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。  

  (8) 及时向甲方报送隐蔽工程验收通知、竣工验收通知、结算资料及甲方要求的其他资料。  

  (9) 随时注意当地气象部门的预报,做好预防风、雷、雨、震等自然灾害的措施,以保证施工人员及机

推荐阅读:

  青岛商品房购房合同

  济宁二手房购房合同

  杭州市房屋出租协议

  私人二手房购房合同

  房屋租赁担保合同

  商用房屋租赁合同格式

农村个人建筑工程合同.docx

将本信息的Word文档下载到电脑

推荐度:

点击下载文档

文档为docx格式
221381
农村个人建筑工程合同